Rechtliche Angaben.

Betreiber dieser Website

Josef Schwiter AG
Steineggstrasse 18
8853 Lachen
Kanton Schwyz, Schweiz

Telefon: 055 462 29 23
E-Mail: info@dach-stark.ch

Unternehmen

Eingetragen im Handelsregister des Kantons Schwyz als Aktiengesellschaft.
Geschäftsführung: Ueli Bossart.

Mitglied: Gebäudehülle Schweiz.

Haftungsausschluss

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor wegen Schäden materieller oder immaterieller Art, welche aus dem Zugriff oder der Nutzung bzw. Nichtnutzung der veröffentlichten Informationen, durch Missbrauch der Verbindung oder durch technische Störungen entstanden sind, werden ausgeschlossen.

Alle Angebote sind unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Haftung für Links

Verweise und Links auf Webseiten Dritter liegen ausserhalb unseres Verantwortungsbereichs. Es wird jegliche Verantwortung für solche Webseiten abgelehnt. Der Zugriff und die Nutzung solcher Webseiten erfolgen auf eigene Gefahr des Nutzers.

Urheberrechte

Die Urheber- und alle anderen Rechte an Inhalten, Bildern, Fotos oder anderen Dateien auf dieser Website gehören ausschliesslich der Josef Schwiter AG oder den speziell genannten Rechtsinhabern. Für die Reproduktion jeglicher Elemente ist die schriftliche Zustimmung der Urheberrechtsträger im Voraus einzuholen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Unsere Geschäftsbedingungen beschreiben die Serviceerwartungen — einschliesslich Zeitpläne, Kosten und Verantwortlichkeiten. Wir empfehlen unseren Kundinnen und Kunden, diese vor Beginn der Arbeiten durchzulesen, um gegenseitige Klarheit zu gewährleisten.

1. Leistungsumfang

Der Leistungsumfang wird in der schriftlichen Offerte definiert und umfasst die darin beschriebenen Arbeiten, Materialien und Termine. Allfällige Mehrleistungen werden vorgängig schriftlich vereinbart und separat ausgewiesen. Die Ausführung erfolgt nach den anerkannten Regeln der Technik (SIA-Normen, Vorgaben Gebäudehülle Schweiz).

2. Offerte & Auftragserteilung

Offerten sind 30 Tage gültig, sofern nichts anderes vermerkt ist. Die Beratung und Erstellung der Offerte sind kostenlos und unverbindlich. Der Auftrag gilt als erteilt mit schriftlicher Bestätigung (E-Mail genügt) und ist für beide Seiten verbindlich.

3. Zahlungsbedingungen

Rechnungen sind innert 30 Tagen netto zur Zahlung fällig, ohne Abzug. Bei Projekten ab CHF 20'000 können Akontozahlungen vereinbart werden (typischerweise 30 % bei Materialbestellung, 40 % bei Baufortschritt, 30 % nach Abnahme). Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen gemäss OR 104 verrechnet.

4. Termine & Witterung

Verbindliche Termine werden im Bauablauf festgehalten. Witterungsbedingte Verzögerungen (insbesondere Niederschlag, Wind, Bauverbot bei Frost) liegen ausserhalb unseres Einflussbereichs und begründen keine Schadenersatzansprüche. Wir informieren unverzüglich über solche Verzögerungen.

5. Verantwortlichkeiten der Auftraggeber

Die Auftraggeber stellen sicher, dass die Baustelle frei zugänglich ist, Strom- und Wasseranschlüsse vorhanden sind und behördliche Bewilligungen vorliegen. Schäden an verdeckter Substanz (asbesthaltige Eindeckungen, marode Tragwerke) werden vor Beginn der Arbeiten gemeinsam dokumentiert.

6. Abnahme & Garantien

Die Schlussabnahme erfolgt schriftlich mit Foto-Dokumentation. Wir gewähren Garantie nach SIA-Norm 118 (Garantiefrist 2 Jahre für offene und 5 Jahre für versteckte Mängel), sowie zusätzlich die jeweils anwendbaren Herstellergarantien für eingebaute Materialien.

7. Haftung

Wir haften für Schäden, die wir nachweislich vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben. Für leichte Fahrlässigkeit ist die Haftung auf den Auftragswert begrenzt. Wir sind über die Suva und eine Betriebshaftpflicht im branchenüblichen Umfang versichert.

8. Anwendbares Recht & Gerichtsstand

Es gilt ausschliesslich Schweizer Recht. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Lachen SZ, sofern keine zwingenden Vorschriften einen anderen Gerichtsstand vorsehen.

Stand: Mai 2026. Massgebend ist jeweils die Fassung, die zum Zeitpunkt der Offerte gültig war.